工程修护合同1发包人:__________(简称甲方)承包人:__________(简称乙方)依照《民法典》、《建筑法》及其他有关法律、法规,遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则,就本建设工程协商一下面是小编为大家整理的2023年工程修护合同,菁华1篇,供大家参考。
工程修护合同1
发包人:__________(简称甲方)
承包人:__________(简称乙方)
依照《民法典》、《建筑法》及其他有关法律、法规,遵循*等、自愿、公*和诚实信用的原则,就本建设工程协商一致,订立本合同,供双方遵照执行。
一、工程概况
1、工程名称:__________;
2、工程地点:__________;
3、工程范围:__________
4、承包方式:__________。
二、合同工期
1、开工日期:_____年_____月_____日 ,竣工日期_____年_____月_____日 ,合同工期总天数_____天(以实际进场施工之日算起);
三、质量标准
工程质量标准:合格、按照《_____施工质量验收规范》验收。
四、合同价款
总计合同金额(大写)(_____人民币),小写_____¥。
五,付款方式
付款方式:本工程进场完成_____%工作后_____天内,甲方向乙方支付_____%工程费用;本工程进场完成_____%工作后_____天内,甲方向乙方支付_____%工程费用;本工程竣工验收后_____天付清余下的工程费用(除工程保修押金)。工程价款通过银行转(汇)入对方帐号(以本合同注明帐号为准)。所有款项支付须先开发票后支付。
六、施工准备
1、乙方在合同签定后_____日内免费完成图纸的设计和细化,完成后由甲方提交给设计院,乙方协同参与技术交底以便图纸通过。
2、甲方应在施工前做好三通一*工作,提供基准测量点和水、电接入点;
七、安全责任
1、甲方指导乙方组织实施,检查乙方施工安全设施。
2、乙方应指派专人负责安全,施工现场应有安全标示和安全设施。
3、乙方在施工过程中出现责任事故,乙方负全部责任,甲方概不负法律和经济责任。
八、工程竣工验收及保修
1、乙方在工程竣工前_____日内,应将验收日期以书面形式通知甲方届时验收,如甲方不能按期参加验收,须提前通知乙方,并与乙方另行商定验收日期,但甲必须承认乙方的竣工时间;甲方推迟验收,其间所发生的管理费和其他损失均由甲方承担;
2、甲方收到乙方的验收通知未提出异议,但到期又不按期组织验收或甲方提前使用的,视为验收合格;
3、竣工工程 收合格之日,办理工程移交,从验收之日起_____日内移交完毕,如甲方不按期接管,致使工程发生损失,应由甲方承担;
4、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,可作减项竣工,并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;
5、自工程竣工验收合格之日起壹年内乙方对工程负责免费保修,保修期限届满后,飞提供终身优惠服务。
6、乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方的技术要求进行工程施工,按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品,并对其负责。由于乙方施工质量不合格,乙方应负责无偿给予修缮,使其达到质量合格。若乙方无力补充完善,需委托其他单位时,乙方应承担全部工程费用。
九、现场代表
甲方现场代表_____,乙方现场代表__,双方代表的权利义务按本合同约定,解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。
十、违约责任
因乙方施工质量造成重大经济损失或工程事故时,乙方除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外,应根据实际损失向甲支付赔偿金。
一方违约时,除前面条款另有约定外,违约方支付违约金万元。本合同未尽事宜,经甲与勘察人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
本合同履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的按下列第种方式解决:
(一)提交仲裁委员会仲裁;
(二)依法向人民法院起诉。
本合同以双方签字盖章后生效,一式贰份,甲方与乙方各执壹份。
合同订立时间:___年___月___日
合同订立地点:____________________
本合同共_____页
甲方:(盖章)______ 乙方:(签字)______
丙方:(签字)______ 丙方:(签字)______
联系方式:_______________ 联系方式:_______________
银行账号:__________________ 银行账号:__________________
日期:__________________